Договор строительно подряда с заказчиком (юр. лицом)

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

№ ________

 

г. Москва                                                                                                    «___» _______ 2016 г.

 

СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ

 

    Предприятие _________________________, далее именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Предприятие ООО «СПЕЦСТРОЙ», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице своего уполномоченного представителя – Заместителя Генерального директора Калябкина Максима Николаевича, действующего на основании:

  • Устава предприятия;
  • Приказа о назначении на должность;
  • Выданной доверенности на заключение сделки за № 61 от 01 марта 2016 года

с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор, о нижеследующим:

    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с предоставленной проектной документацией, своими силами и техническими средствами с использованием оплаченных Заказчиком материалов выполнить комплекс строительно - монтажных работ на объекте, расположенном по адресу:

______________________________________________________________________________

(далее по тексту все вышеизложенное именуется "Объект"), а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненный и готовый к эксплуатации Объект, являющийся результатом работ по Договору строительного подряда, и оплатить его в соответствии с условиями данного Договора.

1.2. Объемы работ Подрядчика, и их цена указаны в приложении №1, являющимся обязательном приложении к тексту настоящего Договора.

1.3. Техническая и иная документация, а именно:

  • Техническое задание на производство работ;
  • Планировка;
  • Проекты на производство работ;

составляется Заказчиком и передается Заказчиком Подрядчику при подписании данного договора и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Подрядчик также обязуется выполнить за счет Заказчика и иные работы, прямо не упомянутые в Договоре, но необходимые для завершения строительства и возведения Объекта, сдачи Объекта в эксплуатацию и нормального его дальнейшего функционирования Объекта.

1.5. Срок начала работ, сроки сдачи отдельных этапов работ определяются Графиком работ, который в рамках данного Договора согласован обеими Сторонами. 

1.6. Заказчик вправе не оплачивать работы, произведенные Подрядчиком вне предоставленного проекта и произведенные по несогласованному или неутвержденному Графику работ.

ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стороны договорились, что цена результата работ по Договору строительного подряда, далее по тексту "Цена договора", включает в себя оговоренные виды работ, налоги (в т.ч. НДС).

2.2. Окончательная цена по настоящему Договору и указанная в его тексте - является суммой цены Договора и оплату со стороны Заказчика за работы, произведенные Подрядчиком вне предоставленного проекта и произведенные по несогласованному или неутвержденному Графику работ.

Удорожание стоимости оговоренных настоящим Договором работ - не может являться основанием для пересмотра цены Договора или иного документа и не дает Подрядчику права требовать изменения или расторжения настоящего Договора, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств.

2.3.Платежи по договору осуществляются поэтапно.

Количество производимых оплат, их поэтапность и график платежей оформляется приложением №2, которое является также неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поэтапная оплата производится после закрытия каждого из этапов на основании подписанной Заказчиком формы КС-2 и акта выполненных работ.

При этом, Заказчик обязуется в рамках настоящего Договора производить оплату строительных материалов:

– авансовым платежом в полном объеме;

- авансовым платежом в соответствии с этапами работ.

_____________________________________________________________________________

2.4. Заказчик, в обеспечение своих обязательств по оплате, может указать в рамках настоящего Договора один из вариантов производства оплат:

- авансирование этапов работ;

- банковская гарантия на оплату;

- вложение денежных средств в ячейку;

- выставление денежных средств на аккредитив в банке. При этом, условием раскрытия аккредитива, является подписанные Заказчиком формы КС-2 и акты выполненных работ.

Соответственно, выбранный способ обеспечения обязательств по настоящему договору:

______________________________________________________________________________

2.5. Все оплаты дополнительных работ, производимых Подрядчиком в рамках настоящего договора, производятся в соответствии с п.п.2.3; 2.4.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате результата работ считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Подрядчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:

3.1.1. Принять площадку (объект) для производства работ от Заказчика по акту приема-передачи;

3.1.2. Выполнить указанные в проектной части или ином документе и в п.1.1. и п.1.4. Договора работы в соответствии с требованиями СНиП, требованиями проектной или иной  технической документации, письменными указаниями Заказчика, а если Договором или письменными указаниями Заказчика не установлены требования по объему и качеству работ (части работ), то с соблюдением требований, обычно предъявляемых к таким работам (их части), а также своевременно сдать Объект в состоянии, позволяющем производить нормальную эксплуатацию Объекта.

В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ (за  исключением случаев, когда такое выполнение работ было связано с требованием проектной документации и/или соответствовало письменному требованию самого Заказчика) после подписания Акта КС-2 и Акта приемки окончательного результата работ, работы считаются надлежащим образом не выполненными Подрядчиком и передаются Заказчику только после устранения вышеуказанных недостатков с подписанием Сторонами отдельного дополнительного акта приемки выполненных работ по устранению недостатков работ Подрядчика.

Выявленные нарушения устраняются Подрядчиком за свой счет в письменно согласованные с Заказчиком сроки.

3.1.3. При выполнении работ по Договору, Подрядчик обязан за счет Заказчика обеспечить выполнение необходимых мероприятий: по сохранности переданных Заказчиком материальных ценностей, противопожарных мер, мер по технике безопасности и охране труда. Заказчик обязан в полном объеме за свой счет возместить вред, причиненный нарушением противопожарных правил, мер по технике безопасности и охране труда.

В случае, если Заказчик не произвел оплату денежных средств в соответствии с требованиями настоящего пункта, Подрядчик не несет ответственности за объекты и материалы, переданные в его ведение Заказчиком.

3.1.4.  Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также за счет Заказчика установить освещение строительной площадки и рабочих мест. Подрядчик обязан в полном объеме за свой счет возместить вред, причиненный окружающей среде и/или соседям.

3.1.5. За счет Заказчика своевременно обеспечивать надлежащее содержание и уборку Объекта.

3.1.6.  Обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица Подрядчика (прораба) на весь срок проведения работ, и сообщить Заказчику его Ф.И.О., мобильный телефон;       

3.1.7. Обеспечить на объекте наличие необходимого количества рабочих, согласно переданной ему проектной документации и оговоренному сроку производства работ; 

3.1.8. Обязан в соответствии с ППР и графиком производства работ обеспечить расстановку людей по постам и ежедневные индивидуальные задания на производство работ;

3.1.9. Обязан вести журнал инструктажа на рабочем месте и ежедневно заполнять  Журнал производства работ с подписями Сторон;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.1.10. Обеспечить объект для проведения работ полным комплектом оборудования, инструмента (включая индивидуальный), если иное не предусмотрено условиями настоящего договора;

3.1.11. Обеспечить на объекте наличие «журнала ежедневного производства работ», а также выдачу ежедневных заданий как субподрядным организациям, так и своим работникам;

3.1.12. Обеспечить постоянный контроль за выполнением работ привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками и своевременное принятие необходимых мер по исправлению недостатков выполненных ими работ.

3.1.13. Обеспечить надлежащую приемку выполняемых привлеченными субподрядчиками работ.

3.1.14. Нести имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Договору субподрядчиками, привлеченными к работе Подрядчиком, а также нести ответственность за координацию их действий.

3.1.15. Обеспечить подрядчикам, указанным Заказчиком, доступ на Объект для осуществления их деятельности.

3.1.16. В срок, не превышающий 2(двух) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика, начать устранение за свой счет недостатки выполненных работ, выявленные в процессе строительства и в течение гарантийного срока эксплуатации. Подписание акта приемки выполненных работ не может служить основанием для Подрядчика отказаться от устранения недостатков за свой счет.

3.1.17. Использовать полученную проектную или иную документацию только на цели, предусмотренные Договором строительного подряда, не передавать эту проектную или иную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного разрешения Заказчика.

3.1.18.  В течение трех дней со дня подписания Акта приемки окончательного результата работ за свой счет вывезти с Объекта принадлежащие (предоставленные третьими лицами) ему строительное оборудование и материалы.

3.1.19. Надлежащим образом вести и оформлять всю необходимую техническую и исполнительную документацию (включая фотоотчеты и акты скрытых работ).

3.1.20. Передать Заказчику в срок не более 3 (трех) дней со дня его требования при завершении работ на Объекте вместе с исполнительной документацией и актами скрытых работ подлинные паспорта на строительные материалы, изделия и сертификаты, а при необходимости (для Заказчика) и подлинные паспорта контрольных измерений по Объекту.

3.1.21. Не позднее 24 часов письменно предупредить Заказчика об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок, и приостановить работы.

3.1.22. В случае неисполнения указанной обязанности Подрядчик обязан исправить недостатки в произведенных работах за свой счет.

3.1.23. После окончания работ возвратить Заказчику всю полученную документацию, а также передать Заказчику всю имеющуюся информацию и документы, относящиеся к данному Объекту.

3.1.24. Письменно уведомить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ.

3.2. ПОДРЯДЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:

3.2.1. Сдать Заказчику результат надлежаще выполненных работ по настоящему Договору досрочно, предварительно письменно известив об этом Заказчика не позднее, чем за два рабочих дней до начала сдачи результата работ.

3.2.2. На свой риск и под свою ответственность заключать договоры с субподрядчиками на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, и не позднее двух рабочих дней после заключения каждого такого договора письменно информировать о нем Заказчика путем предоставления заверенной копии договора (договоров), заключенных субподрядчиками.

3.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

3.3.1. Обеспечить возможность доступа Подрядчика на Объект, где будут производиться работы, подписав при этом акт приема-передачи строительной площадки (объекта).

3.3.2. По завершению работ принять их результат.

 

3.3.3. Принять и оплатить:

- авансовым платежом, работы по обустройству площадки строительства, связанные с противопожарной безопасностью, и местом хранения материалов;

- надлежаще выполненный Подрядчиком результат работ, как это предусмотрено настоящим Договором.

3.3.4. Обеспечить Подрядчика электроэнергией (указать распределительные электрощиты подключения электроэнергии на Объекте), холодной водой. Стоимость использованной электроэнергии и воды оплачивается Заказчиком самостоятельно.    

3.4. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:

3.4.1. В любое время контролировать ход и качество выполнения Подрядчиком работ по Договору строительного подряда, давать обязательные для исполнения Подрядчиком письменные указания. Подрядчик несет ответственность за неисполнение указаний Заказчика, если в течение 3 (Трех) календарных дней с момента их получения Подрядчик не заявит возражений.

3.4.2. Заключить договоры с третьими лицами на производство отдельных работ на Объекте без согласия Подрядчика.

3.4.3. Уведомить Подрядчика о выявлении завышения объемов работ. В случае если в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика о выявленных завышенных объемах работ Подрядчик не заявит возражений, то Заказчик вправе не оплачивать такие работы.

Подписание Заказчиком формы КС-2 и/или подписание сторонами акта приемки указанных работ может рассматриваться как одобрение Заказчиком выявленных завышенных объемов работ.

3.4.4. В любое время уведомлять Подрядчика об обнаружении недостатков в выполненных работах и иных нарушениях условий настоящего Договора. Если Подрядчик в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика не заявит возражений, считается, что он безусловно признал замечания Заказчика.

4. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Сроки производства работ исчисляются Соглашением сторон.

Производство работ по настоящему договору устанавливается:

с «____» _______________ 201__ года по «____» _______________ 201__ года

4.2. В пределах указанных сроков Подрядчик имеет право самостоятельно формировать календарный план по этапам выполнения работ.

4.3. Заказчик не имеет право вмешиваться в сроки и порядок производства работ установленные Подрядчиком.

В случае такого вмешательства в сроки или процесс производства работ со стороны Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за соблюдения общего срока по выполнению работ в рамках настоящего Договора.

4.4. Общий срок Договора может быть изменен в одностороннем порядке со стороны Подрядчика, в случае если:

- Заказчик не своевременно произвел оплату материалов на выполнение установленного Договором этапа работ;

- Заказчик не своевременно произвел оплату по выполненным работам, произведенным согласно установленным этапам работ.

- Заказчик выставил письменное требование на производство дополнительных работ;

- Заказчиком предоставлена техническая и/или проектная документация, по которой предлагаемые к производству работы либо не соответствуют СНИП, либо невозможно их выполнение Подрядчиком;

 

4.5. Общий срок Договора может быть изменен по обоюдному согласию сторон, при оформлении сторонами соответствующих документов.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

5.2. Подрядчик производит индивидуальные испытания смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании, а также своими силами и средствами устраняет все недостатки, выявленные при испытаниях, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

5.3. После подписания акта-приемки Подрядчик обязан обеспечить сохранность оборудования, полученного под монтаж, а в случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика, восстановить его за свой счет без компенсации со стороны Заказчика.

5.4.  Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без дополнительной оплаты обязан в письменно установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдать их Заказчику по акту.

5.5. Подрядчик надлежащим образом ведет журнал производства работ, в котором

отражается весь ход производственных работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.  

5.6. Заказчик вправе вносить любые необходимые, по его мнению, изменения в состав и объем выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором строительного подряда и проектной или иной документацией. При этом он на возмездной основе может давать письменные, обязательные для Подрядчика распоряжения в отношении:

  • увеличения или сокращения объема любой работы;
  • исключения любой работы;
  • изменения характера, качества или вида любой части работы;
  • выполнения дополнительной работы любого характера, необходимой для завершения строительства и ввода Объекта.

Подрядчик обязан надлежаще исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям данного Договора и не представляют собой вмешательство в собственную оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

    

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Передача Заказчику надлежаще выполненного результата работ оформляется Актом КС-2 и Справкой КС-3.

6.2. Подрядчик еженедельно (в понедельник) представляет Заказчику, надлежащим образом оформленный Акт КС-2 и Справку КС-3.

В случае использования Подрядчиком материалов и оборудования Заказчика, Подрядчик одновременно с Актом КС-2 и Справкой КС-3 предоставляет Заказчику отчет об использовании предоставленных Заказчиком материалов и оборудования.

6.3. Заказчик обязан в двухдневный срок подписать КС-2 и/или КС-3 или представить свои возражения к нему. При отсутствии в указанный срок возражений со стороны Заказчика, акты считаются подписанными и подлежащими оплате

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненного Подрядчиком результата работ, либо части работ, Заказчик обязан направить Подрядчику письменное требование об устранении выявленных недостатков.

6.5. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, не превышающий 2 (двух) календарных дней со дня получения требования Заказчика, если, с учетом характера выявленных недостатков, они могут быть устранены в иной срок.

6.7. Последний Акт КС-2 и Справка КС-3 составляются и подписываются Сторонами после приемки окончательного результата работ.

6.8. Работы считаются выполненными надлежащим образом, а Подрядчик надлежащим образом, исполнившим свои обязательства по Договору при наличии подписанного Сторонами Акта КС-2 и Справки КС-3.

6.9. Подписание Акта приемки работ не освобождает подрядчика от обязанности за свой счет устранить не оговоренные в акте недостатки при их последующем выявлении.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Подрядчик гарантирует:

  • надлежащее качество используемых на Объекте конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;
  • обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
  • качество и порядок выполнения всех работ на Объекте в соответствии с проектной или иной документацией, действующими нормами, техническими условиями и требованиями Договора;
  • своевременное устранение за свой счет недостатков, допущенных при производстве строительных работ и/или выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
  • бесперебойное функционирование всех установленных конструкций, инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов, установленный Сторонами при условии нормальной эксплуатации, составляет не менее одного года.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки произведенных Подрядчиком работ, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком без каких-либо компенсаций со стороны Заказчика.

7.3. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта о недостатках работ или при иной форме уклонения Подрядчика от участия в оформлении акта о недостатках работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, с возложением оплаты расходов по работе экспертов, которые составят соответствующий акт о недостатках работ, на Подрядчика. Расходы Заказчика на проведение указанной экспертизы, Подрядчик обязан оплатить Заказчику по судебному решению в течение одной недели с момента вступления его в законную силу.

8. ЛИЦЕНЗИИ (СЕРТИФИКАТЫ) И РАЗРЕШЕНИЯ

8.1. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий и сертификатов, необходимых для выполнения работ на Объекте.

8.2. Заказчик вправе не оплачивать работы, требующие лицензирования, проведенные Подрядчиком или привлеченными Подрядчиком третьими лицами, не имеющими соответствующей лицензии. При этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан привести объект в состояние, в котором он находился до проведения данных работ.

8.3. Обязанность получить разрешения, необходимые для производства работ, возлагается на Заказчика. Заказчик вправе не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком или привлеченными Подрядчиком третьими лицами без необходимых разрешений. При этом по требованию Заказчика Подрядчик обязан привести Объект в состояние, в котором он находился до проведения данных работ.

    

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За просрочку по вине Заказчика оплаты надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Акту работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа свыше указанных 5 (Пяти) рабочих дней.

9.1.1. За простои на объекте производства работ по вине Заказчика, он (Заказчик) уплачивает Подрядчику штраф 5(пять) процентов от суммы договора за каждый день простоя.

9.2. Подрядчик уплачивает Заказчику:

9.2.1. За просрочку срока начала выполнения работ - пеню в размере 0,1% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки.

9.2.2. За нарушение сроков устранения недостатков работ - пеню в размере 0,1% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки.

9.3. Выплата неустоек и покрытие убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре, если иное не установлено Договором строительного подряда или письменным дополнительным соглашением Сторон.

9.4. Заказчик вправе уменьшить сумму платежа, подлежащую уплате Подрядчику на суммы причиненных убытков, штрафов и пеней, предусмотренных Договором строительного подряда и исчисляемых в соответствии с его условиями, либо потребовать от Подрядчика возврата части перечисленных ему денежных средств, в размере суммы исчисленных Заказчиком пеней и штрафов.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор строительного подряда в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены Договора пропорционально части работ, надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Договор строительного подряда считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика о расторжение Договора строительного подряда.

В частности, Заказчик вправе расторгнуть Договор строительного подряда в одностороннем внесудебном порядке, в следующих случаях:

  • задержки Подрядчиком начала работ более чем на 7 (Семь) календарных дней;
  • систематическое (т.е. более двух раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ, зафиксированное актами Заказчика;

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае своевременной оплаты Заказчиком мер, по предотвращению риска утраты, гибели или повреждения материалов и имущества, используемых для исполнения Договора, а также результата выполненных Подрядчиком работ, до момента приемки результата надлежаще выполненных работ Заказчиком по еженедельным актам (КС-2; КС-3), несет Подрядчик.

В случае наступления любого обстоятельства, указанного в первом абзаце настоящего пункта Подрядчик обязан своими силами и средствами восстановить (выполнить вновь) результат работ в срок, установленный Заказчиком и сдать его Заказчику в порядке, предусмотренном Договором строительного подряда. Какие-либо компенсации в указанном случае Заказчиком Подрядчику не выплачиваются.

10.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая для них возникновение новых обязательств, не предусмотренных настоящим Договором строительного подряда, а также изменение или прекращение действующих договоренных условий, считается действительной, если она совершена Сторонами в письменной форме в виде документа, подписанного полномочными лицами обеих Сторон, и является неотъемлемой частью Договора строительного подряда (Приложением).

10.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.4. Споры, возникающие из Договора, если они не будут урегулированы путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

10.5. Переуступка Подрядчиком своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика не допускается.

10.6. Настоящий Договор строительного подряда составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.7. Каждая из сторон составляет и передает другой стороне перечень лиц, уполномоченных делать уведомления, давать согласие, делать возражения. Заявление, согласие, возражение и т.п. сделанное или принятое лицом, не включенным в указанные перечни, считается ненадлежащим.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

 


 

ЗАКАЗЧИК

ООО  «_______»

_____, г. _________, ул. __________, д. __, лит. _, оф. ____

ИНН  

КПП  

Наименование банка          

КБ "_______" (ООО), Г.МОСКВА

Расчетный счет:

БИК   

Кор. Счет: 

 

__________________ /_________________/

 

ПОДРЯДЧИК

Предприятие ООО «СПЕЦСТРОЙ»

ИНН 7707353155, КПП 77001001

ОГРН 1157746956806

127473, г. Москва, ул. Самотечная, дом 1/15,

Р/с № 40702810906000034504

в ОАО «ТЭМБР-БАНК»

г. Москва

к/с № 30101814452500000166

БИК 044525166

Код ОКПО 51220312

Код ОКВЭД

Тел/факс: (495) 608-9797

Эл. поста pto@sp-st.com

___________________   /М.Н.Калябкин/

 

Приложения

1. Доверенность лица, подписавшего договор со стороны подрядчика;

2. Приложение №1;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору № ______ от _____________ 201___года

 

Предприятие ______________, далее именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Предприятие ООО «СПЕЦСТРОЙ», именуемое в дальнейшем " Подрядчик ", в лице своего уполномоченного представителя – Заместителя Генерального директора Калябкина Максима Николаевича, действующего на основании:

  • Устава предприятия;
  • Приказа о назначении на должность;
  • Выданной доверенности на заключение сделки за № 61 от 01 марта 2016

с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили настоящее приложение, о нижеследующим:

  • Стороны согласовали следующий перечень выполняемых работ по Договору:

 

№ п/п

Наименование

 

Единица измерения

 

Объем

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

 

  • Срок выполнения работ – __ (__________) дней с момента подписания настоящего Договора.
  • Стоимость работ по Договору составляет: _________ (____________) рублей, в т.ч. НДС – 18%, в т.ч. стоимость материалов.
  • Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Заказчиком Акт КС-2 и Справка КС-3 указанных в п. 5.5. Договора.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

ЗАКАЗЧИК

ООО  «_______»

_____, г. _________, ул. __________, д. __, лит. _, оф. ____

ИНН  

КПП  

Наименование банка          

КБ "_______" (ООО), Г.МОСКВА

Расчетный счет:

БИК   

Кор. Счет: 

 

 

__________________ /_________________/

 

ПОДРЯДЧИК

Предприятие ООО «СПЕЦСТРОЙ»

ИНН 7707353155, КПП 77001001

ОГРН 1157746956806

127473,  г. Москва, ул. Самотечная, дом 1/15,

Р/с № 40702810906000034504

в ОАО «ТЭМБР-БАНК»

г. Москва

к/с № 30101814452500000166

БИК 044525166

Код ОКПО 51220312

Код ОКВЭД

Тел/факс: (495) 608-9797

 

 

___________________   /М.Н. Калябкин/