Договор коллективного строительного подряда

 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

№ ____

 

 

г. Москва                                                                                          «___» ___________ 201__ г.

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Положения настоящего договора регулируются как Гражданским Кодексом, так и Налоговым Кодексом РФ.

 

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

 

Заказчик – предприятие ООО «СПЕЦСТРОЙ»;

Подрядчик – коллектив граждан, производящий работы строительного подряда по заданию Заказчика;

Коллектив граждан – профильные специалисты, обладающие специальными познаниями и имеющую достаточную квалификацию для выполнения работ, указанных Заказчиком и в установленные Заказчиком сроки;

Представитель Подрядчика – уполномоченное лицо, которое от имени коллектива имеет полномочия согласовывать условия настоящего договора и подписывать его;

Работа выполняемая Подрядчиком – перечень работ, определенных Заказчиком настоящим договором, техническим заданием, проектной документацией и графиком выполнения работ;

ЕФОТ (единый фонд оплаты труда) - денежное вознаграждение, которое выплачивается Заказчиком за выполненные в полном объеме или частично Подрядчиком работы;

Налоговые сборы – обязательные налоговые отчисления с денежных выплат, уплачиваемых Заказчиком в адрес Подрядчика;

Налоговый Агент – предприятие ООО «СПЕЦСТРОЙ», в обязанности которого входит: расчет, начисление и уплата обязательных налоговых отчислений с денежных выплат, уплачиваемых Заказчиком в адрес Подрядчика;

СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ

      Предприятие ООО «СПЕЦСТРОЙ”, именуемое в дальнейшем " Заказчик ", в лице своего уполномоченного лица – Калябкина Максима Николаевич, действующего на основании:

  • Устава предприятия;
  • Приказа о назначении на должность;
  • Выданной доверенности на заключение сделки за № 25 от 20 сентября 2015

с одной стороны, и

Коллектив граждан, именуемый в дальнейшем " Подрядчик ", в лице своего уполномоченного представителя – _______________________________________________, действующего на основании:

  • Предоставленных ему от имени коллектива полномочий;

с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор, о нижеследующим:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
  •  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с предоставленной

Техническим заданием, проектной документацией и графиком выполнения работ, своими силами и техническими средствами с использованием оплаченных Заказчиком материалов и предоставленных Заказчиком инструментов, выполнить комплекс работ строительно-монтажных работ, а именно:

__________________________________________________________________________________________________________________

объекте, расположенном по адресу:

__________________________________________________________________________________________________________________

(далее по тексту все вышеизложенное именуется "Объект"), а

Заказчик обязуется принять надлежаще выполненный и готовый к эксплуатации Объект, являющийся результатом работ по настоящему Договору строительного подряда, и оплатить его в соответствии с условиями данного Договора.

1.2. Объемы работ Подрядчика указаны в проектной документации (в сводной ведомости объемов работ), а их цена указана в тексте настоящего Договора.

1.3. Техническая и иная документация, а именно:

  • Техническое задание на производство работ;
  • Планировка;
  • Проекты на производство работ;
  • График выполнения работ;

составляется Заказчиком и передается Заказчиком Подрядчику при подписании данного договора и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4.      Подрядчик обязуется выполнить иные работы, прямо не упомянутые в Договоре, но необходимые для завершения строительства и возведения Объекта, сдачи Объекта в эксплуатацию и нормального его дальнейшего функционирования Объекта.

1.5. Срок начала работ, сроки сдачи отдельных этапов работ определяются Графиком работ, который выдан Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Договора;

1.6. Заказчик вправе не оплачивать работы, произведенные Подрядчиком не в полном объеме, вне предоставленных технического задания и проекта на производство работ, а также работы, произведенные Подрядчиком по несогласованному или неутвержденному Графику работ.

  1. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

 2.1. Стороны договорились, что цена результата работ по Договору строительного подряда, далее по тексту "Цена договора", включает в себя оговоренные виды работ и налоги, установленные к уплате Налоговым Кодексом РФ, а цена, указанная в тексте настоящего Договора - является окончательной. Удорожание стоимости работ и материалов не может являться основанием для пересмотра цены Договора или иного документа и не дает Подрядчику права требовать изменения или расторжения настоящего Договора, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств.

2.2.  По настоящему Договору Заказчик обязан уплатить Подрядчику за весь комплекс выполненных работ по настоящему Договору сумму:

__________ (____________________________) рублей.

2.3. Уплата Цены Договора строительного подряда производится Заказчиком путем внесения предварительной оплаты наличными на счет, указанный Подрядчиком на следующие предусмотренные настоящим Договором цели:

- организацию проживания работников Подрядчика;

- организацию питания для работников Подрядчика.

2.3.1. Сумма предварительной оплаты определяется в каждом конкретном случае и по данному виду работ составляет:

__________ (____________________________) рублей.

2.4. Далее, последующие платежи по настоящему Договору осуществляются поэтапно – еженедельными траншами, а целевое расходование платежей осуществляется уполномоченным лицом Заказчика на следующие цели:

- организацию проживания работников Подрядчика;

- организацию питания для работников Подрядчика.

2.5. Ранее уплаченные денежные средства в виде предварительной оплаты, а также сумма налоговых сборов - подлежат вычету при окончательных взаиморасчетах между Заказчиком и Подрядчиком.

2.6. Окончательный расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится на основании подписанных актов КС-2 и КС-3, а также после подписания акта приема-передачи Подрядчиком инструмента, станков и оборудования, полученного Подрядчиком от Заказчика для производства работ.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате результата работ считаются окончательно исполненными с момента передачи Подрядчику денежных средств.

 

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Обеспечить на объекте наличие необходимого количества рабочих, согласно переданной ему проектной документации и оговоренному графику и сроку производства работ.

Кроме того, до начала производства работ, уполномоченный представитель Подрядчика обязан передать Заказчику список людей, осуществляющих строительно-монтажные работы на объекте, копии их паспортов и при необходимости квалификационные документы на работников.

3.1.2. Выполнить указанные в проектной части или ином документе и в п.1.1. и п.1.4. Договора работы в соответствии с требованиями СНиП, требованиями проектной или иной  технической документации, устными и письменными указаниями представителя Заказчика, а если Договором или указаниями Заказчика не установлены требования по объему и качеству работ (части работ), то с соблюдением требований, обычно предъявляемых к таким работам (их части), а также своевременно сдать Объект в состоянии, позволяющем производить нормальную эксплуатацию Объекта.

3.1.3. В случае выявления Заказчиком недостатков работ после подписания Акта КС-2 и Акта приемки окончательного результата работ, работы считаются надлежаще не выполненными Подрядчиком и передаются Заказчику только после устранения вышеуказанных недостатков с подписанием Сторонами отдельного дополнительного акта приемки выполненных работ по устранению недостатков работ Подрядчика.
Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением вышеперечисленных условий, оплате не подлежат. Выявленные нарушения устраняются Подрядчиком за свой счет в письменно согласованные с Заказчиком сроки.

3.1.4. При выполнении работ по Договору, обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мер по технике безопасности и охране труда. Подрядчик обязан в полном объеме за свой счет возместить вред, причиненный нарушением противопожарных правил, мер по технике безопасности и охране труда.

3.1.5.  Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение. Подрядчик обязан в полном объеме за свой счет возместить вред, причиненный окружающей среде и/или соседям.

3.1.6. Обеспечить надлежащее содержание и ежедневную уборку Объекта после производства строительно-монтажных работ.

3.1.7. Обеспечить подрядчикам, указанным Заказчиком, доступ на Объект для осуществления их деятельности.

3.1.8. В срок, не превышающий 2(двух) рабочих дней после получения соответствующего письменного уведомления Заказчика, устранить за свой счет недостатки выполненных работ, выявленные в процессе строительства и в течение гарантийного срока эксплуатации. Подписание акта приемки выполненных работ не может служить основанием для Подрядчика отказаться от устранения недостатков за свой счет.

3.1.9. Использовать полученную проектную или иную документацию только на цели, предусмотренные Договором строительного подряда, не передавать эту проектную или иную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного разрешения Заказчика.

3.1.10.  В течение трех дней со дня подписания Акта приемки окончательного результата работ за свой счет вывезти с Объекта принадлежащие (предоставленные третьими лицами) ему строительное оборудование и материалы.

3.1.11. Передать Заказчику в срок не более 3 (трех) дней со дня завершения работ на Объекте весь полученный от Заказчика инструмент, станки, оборудование и материалы.

3.1.12. Немедленно предупредить Заказчика о:

  • об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, и приостановить работы.

В случае неисполнения указанной обязанности Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки и исправить недостатки в произведенных работах за свой счет.

3.1.13. Уведомить Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ. Проведение дополнительных работ без письменного согласия Заказчика допускается, только при условии, что Заказчик не возразил против проведения данных работ в течение двух дней с момента получения уведомления Подрядчика, а общая стоимость всех дополнительных работ не превысит 5 (пяти) % от общей стоимости работ, предусмотренных сметой или иным документом.

Дополнительные работы, произведенные без согласия Заказчика не подлежат уплате. При этом подписание акта принятия результатов данных работ само по себе не может рассматриваться как согласие Заказчика на их проведение и не дает Подрядчику права требовать их оплаты.

 

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Сдать Заказчику результат надлежаще выполненных работ по настоящему Договору досрочно.

3.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты установленных разделом 2 настоящего Договора платежей.

 

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1.  Обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица Подрядчика (прораба) на весь срок проведения работ, и сообщить Заказчику его Ф.И.О., мобильный телефон;

3.3.2. Обеспечить возможность доступа Подрядчика на Объект, где будут производиться работы.

3.3.3. В соответствии с условиями данного Договора передать Подрядчику техническую или иную документацию.

3.3.4. Обязан в соответствии с ППР и графиком производства работ обеспечить расстановку людей по постам  и ежедневные индивидуальные задания на производство работ;

3.3.5. Обеспечить Подрядчика электроэнергией (указать распределительные электрощиты подключения электроэнергии на Объекте), холодной водой. Стоимость использованной электроэнергии и воды оплачивается Заказчиком самостоятельно.

3.1.6. Обеспечить объект для проведения работ полным комплектом оборудования, инструмента (включая индивидуальный);

3.1.7. Обязанность по оплате обеспечения работ техническими средствами, материалами и расходными материалами, а также их доставка на объект возлагается на Заказчика.

3.1.8. Обязан вести журнал инструктажа на рабочем месте и ежедневно заполнять Журнал производства работ с подписями Сторон;

3.1.9. Обеспечить на объекте наличие «журнала ежедневного производства работ», а также выдачу ежедневных заданий как субподрядным организациям, так и своим работникам;

3.1.10. Обеспечить постоянный контроль за выполнением работ привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками и своевременное принятие необходимых мер по исправлению недостатков выполненных ими работ.

3.1.11. Обеспечить надлежащую приемку выполняемых привлеченными субподрядчиками работ.

3.1.12. Надлежащим образом вести и оформлять всю необходимую техническую и исполнительную документацию (включая акты скрытых работ).

3.3.13. По завершению работ принять их результат.

3.3.14. Принять и оплатить надлежаще выполненный Подрядчиком результат работ, как это предусмотрено настоящим Договором.

 

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время контролировать ход и качество выполнения Подрядчиком работ по Договору строительного подряда, давать обязательные для исполнения Подрядчиком указания. Подрядчик несет ответственность за неисполнение указаний уполномоченного лица Заказчика, если в течение 3 (Трех) календарных дней с момента их получения Подрядчик не заявит возражений.

3.4.2.  В одностороннем порядке расторгнуть Договор строительного подряда и потребовать уплаты предусмотренных настоящим Договором и законом убытков и неустоек, если Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к установленному Графиком работ сроку становится явно невозможным.

3.4.3. Заключить договоры с третьими лицами на производство отдельных работ на Объекте без согласия Подрядчика.

3.4.4. Уведомить Подрядчика о выявлении завышения объемов работ. В случае если в течение 3 (Трех) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика о выявленных завышенных объемах работ Подрядчик не заявит возражений, то Заказчик вправе не оплачивать такие работы. Подписание сторонами акта приемки указанных работ не может рассматриваться как одобрение Заказчиком выявленных завышенных объемов работ.

3.4.5. В любое время уведомлять Подрядчика об обнаружении недостатков в выполненных работах и иных нарушениях условий настоящего Договора. Если Подрядчик в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения уведомления Заказчика не заявит возражений, считается, что он безусловно признал замечания Заказчика.

 

 

  1. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

 

4.1. Заказчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Заказчик исправляет за свой счет.

4.2. Заказчик производит индивидуальные испытания смонтированного Подрядчиком оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании, а также Подрядчик устраняет все недостатки, выявленные при испытаниях, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

4.3. Подрядчик обязан обеспечить сохранность оборудования, полученного под монтаж, а в случае его утраты или повреждения восстановить его за свой счет без компенсации со стороны Заказчика.

4.4.  Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без дополнительной оплаты обязан в письменно установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдать их Заказчику по акту. При невыполнении или ненадлежащим выполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию или иного Подрядчика, с оплатой расходов за счет Подрядчика.

4.5. Заказчик надлежащим образом ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производственных работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
4.6. Заказчик вправе вносить любые необходимые, по его мнению, изменения в состав и объем выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных Договором строительного подряда и проектной или иной документацией. При этом он может на возмездной основе давать письменные, обязательные для Подрядчика распоряжения в отношении:

  • увеличения или сокращения объема любой работы;
  • исключения любой работы;
  • изменения характера, качества или вида любой части работы;
  • выполнения дополнительной работы любого характера, необходимой для завершения строительства и ввода Объекта.

Подрядчик обязан надлежаще исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям данного Договора и не представляют собой вмешательство в собственную оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

 

  1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

 

5.1. Передача Заказчику надлежаще выполненного результата работ оформляется Актом КС-2 и Справкой КС-3.

5.2. Заказчик еженедельно (в пятницу) представляет Заказчику надлежащим образом оформленный Акт КС-2 и Справку КС-3.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненного Подрядчиком результата работ, либо части работ, Заказчик обязан направить Подрядчику письменное требование об устранении выявленных недостатков.

5.4. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, не превышающий 2 (двух) календарных дней со дня получения требования Заказчика, если, с учетом характера выявленных недостатков, они не могут быть устранены в более короткий срок.

5.5. Последний Акт КС-2 и Справка КС-3 составляются и подписываются Сторонами после приемки окончательного результата работ.

5.6. Работы по строительству Объекта считаются выполненными надлежащим образом, а Подрядчик надлежащим образом исполнившим свои обязательства по Договору при наличии подписанного Сторонами Акта КС-2 и Справки КС-3.

5.7. Подписание Акта приемки работ не освобождает подрядчика от обязанности за свой счет устранить не оговоренные в акте недостатки при их последующем выявлении.

 

  1. ГАРАНТИИ.

 

6.1. Подрядчик гарантирует:

  • надлежащее качество используемых на Объекте конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;
  • качество и порядок выполнения всех работ на Объекте в соответствии с проектной или иной документацией, действующими нормами и техническими условиями и требованиями Договора;
  • своевременное устранение за свой счет недостатков, допущенных при производстве строительных работ и/или выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
  • бесперебойное функционирование всех установленных конструкций, инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов, установленный Сторонами при условии нормальной эксплуатации , составляет один месяц. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки работ, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки установленные Заказчиком без каких-либо компенсаций со стороны Заказчика.

6.3. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта о недостатках работ или при иной форме уклонения Подрядчика от участия в оформлении акта о недостатках работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, с возложением оплаты расходов по работе экспертов, которые составят соответствующий акт о недостатках работ, на Подрядчика. Расходы Заказчика на проведение указанной экспертизы

Подрядчик обязан оплатить Заказчику в течение одной недели с момента получения претензии Заказчика.

 

  1. ЛИЦЕНЗИИ (СЕРТИФИКАТЫ) И РАЗРЕШЕНИЯ.

 

7.1. Заказчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий и сертификатов, необходимых для выполнения работ на Объекте.

 

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

 

 8.1. За просрочку по вине Заказчика оплаты надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Акту работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1% (Одного процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа свыше указанных 5 (Пяти) рабочих дней, но всего не более 100% (Ста процентов) от неоплаченной суммы.

8.2. Подрядчик уплачивает Заказчику:

8.2.1. За просрочку срока начала выполнения работ - пеню в размере 1% (Одного процента) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки.

8.2.2. За просрочку окончания выполнения работ на Объекте - пеню в размере 5% (пять процентов) от цены Договора, указанной в Смете или ином документе, за каждый день просрочки, но не более 100% (Ста процентов) от общей стоимости работ, предусмотренных сметой или иным документом.

8.2.3. За нарушение сроков устранения недостатков работ - пеню в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки.

При просрочке устранения недостатков работ Подрядчиком Заказчик вправе устранить недостатки работ за счет Подрядчика своими силами (силами привлеченных третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих затрат по устранению недостатков работ.

8.3. Убытки, причиненные Заказчику неисполнением, либо ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также убытки возникшие в результате привлечения Подрядчиком для производства работ третьих лиц, подлежат возмещению Подрядчиком в полном объеме сверх неустойки, установленной Договором строительного подряда или законом.

8.4. Выплата неустоек и покрытие убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств  в натуре, если иное не установлено Договором строительного подряда или письменным дополнительным соглашением Сторон.

8.5. Заказчик вправе уменьшить сумму платежа, подлежащую уплате Подрядчику на суммы причиненных убытков, штрафов и пеней, предусмотренных Договором строительного подряда и исчисляемых в соответствии с его условиями, либо потребовать от Подрядчика возврата части перечисленных ему денежных средств, в размере суммы исчисленных Заказчиком пеней и штрафов.

  1. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор строительного подряда в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены Договора пропорционально части работ, надлежащим образом выполненных Подрядчиком до получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Договор строительного подряда считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика о расторжение Договора строительного подряда.

В частности, Заказчик вправе расторгнуть Договор строительного подряда в одностороннем внесудебном порядке, в следующих случаях:

  • нахождение работников Подрядчика на объекте в нетрезвом состоянии;
  • задержки Подрядчиком начала работ более чем на 7 (Семь) календарных дней;
  • систематическое (т.е. более двух раз) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, зафиксированное актами Заказчика;
  • систематическое (т.е. более двух раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ, зафиксированное актами Заказчика;

 

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Риск утраты, гибели или повреждения материалов, используемых для исполнения Договора, и результата выполненных Подрядчиком работ, до момента приемки результата надлежаще выполненных работ Заказчиком, несет Подрядчик.

В случае наступления любого обстоятельства, указанного в первом абзаце настоящего пункта Подрядчик обязан своими силами и средствами восстановить (выполнить вновь) результат работ в срок, установленный Заказчиком и сдать его Заказчику в порядке, предусмотренном Договором строительного подряда. Какие-либо компенсации в указанном случае Заказчиком Подрядчику не выплачиваются.

10.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая для них возникновение новых обязательств, не предусмотренных Договором строительного подряда, а также изменение или прекращение действующих договоренных условий, считается действительной, если она совершена Сторонами в письменной форме в виде документа, подписанного полномочными лицами обеих Сторон, и является неотъемлемой частью Договора строительного подряда (Приложением).

10.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.4. Споры, возникающие из Договора, если они не будут урегулированы путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

10.5. Переуступка Подрядчиком своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика не допускается.

10.6. Настоящий Договор строительного подряда составлен на 9 (девяти) листах, и имеет 6 (шесть) Приложений к нему, в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждая страница каждого экземпляра Договора и Приложения к нему подписана Заказчиком.

10.7. Каждая из сторон составляет и передает другой стороне  перечень лиц, уполномоченных делать уведомления, давать согласие, делать возражения. Заявление, согласие, возражение и т.п. сделанное или принятое лицом, не включенным в указанные перечни, считается ненадлежащим.

  1. Приложения.

 План-график производства работ;

  1. Сводная ведомость объемов работ
  1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

 

 

ПОДРЯДЧИК

 

Гражданин: __________________________

_____________________________________

Паспорт серия ___­__ № ________________

Выдан:_______________________________

 

Зарегистрированный по адресу:

____________________________________

____________________________________

ИНН: ______________________________

 

 

 

 

___________________   /_______________/

 

 

ПОДРЯДЧИК

 

Предприятие ООО «СПЕЦСТРОЙ»

ИНН 7707353155

КПП 77001001

ОГРН 1157746956806

127473,  г. Москва, ул. Самотечная, дом 1/15,

Р/с № 40702810906000034504

в КБ «ТЭМБР БАНК» г. Москва

к/с № 30101814452500000166

БИК 044525166

Код ОКПО 51220312

Тел/факс: (495) 6088008

 

____________________   /Калябкин М.Н./